工程施工合同2020年

房地产合同

工程施工合同

格式：doc

页数：3P

上传日期：2021-01-05

第1页 / 共3页

第2页 / 共3页

第3页 / 共3页

下载文档到电脑，查找使用更方便

1 积分

下载资源下载资源

资源描述：

工程施工合同2020年甲方。

(以下简称甲方)乙方。

(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

一、工程名称。

地点。

.二、承包方式三、工程承包内容四、合同价款五、付款方式六、总工期要求个工作日。

七、甲方责任1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。

2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

八、乙方责任1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。

建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任。

质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。

九、工程质量、安全及保修1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。

2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。

甲方不承担任何责任。

3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。

十、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决。

和解、调解不成的，按以下方式解决争议。

第一种解决方式。

双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁。

第二种解决方式。

向有管辖权的人民法院起诉。

十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。

甲方。

乙方。

年月日...

展开阅读全文

温馨提示:
1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE和PDF阅读器。
2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
4. 本站仅提供交流平台，并不能对任何下载内容负责。
5. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
6. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

工程施工合同2020年.doc

立即下载

工程施工合同2020年

最新DOC

特别推荐

相关资源

下载排行

文档标签

优惠价格:￥5.99元限时立减3元 15:0后恢复8.99元

优惠价格:￥5.99元限时立减3元 9:26后恢复8.99元